热门搜索：
招标信息
山西
2023-08-29
招标项目所在地区:平遥县 一、招标条件 本 平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工（招标项目编号：E*******************）,已由以平审批审[****]**号批准建设,项目资金来源为 省级财政资金招标人为 平遥县林业局。本项目已具备招标条件，现进行 公开招标 二、项目概况与招标范围 项目规模：*.*项目名称：平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程施工*.*总投资额：****.*万元*.*建设地址：朱坑、东泉、卜宜、段村、岳壁*乡(镇)的丰盛、六合、上庄、康家庄、神南、明子村、普洞、梁坡底等*个行政村。*.*工期：**天*.*养护期：**个月*.*质量标准：符合验收标准。 招标内容与范围：本招标项目划分为 **个标段，本次招标为其中的： ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（三标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十四标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十五标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十八标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十六标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十三标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十四标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十五标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十六标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（一标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（九标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十一标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十七标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十二标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十八标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（七标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十七标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（四标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（五标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（六标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（八标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十二标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十三标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十九标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十一标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十九标段） 招标人提供工程量清单范围内所有内容。 三、投标人资格要求 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（三标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十四标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十五标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十八标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十六标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十三标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十四标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十五标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十六标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（一标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（九标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十一标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十七标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十二标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十八标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（七标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十七标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（四标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（五标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（六标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（八标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十二标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十三标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（十九标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十一标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 ***平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程（二十九标段） *、投标人具有独立法人资格；*、具备有效的营业执照，并在人员、资金、设备等方面具有相应的施工能力；*、项目负责人具备林业或园林相关专业中级及以上技术职称，须是本单位人员；*、投标人在“中国执行信息公开网” 网站（www.creditchina.gov.cn）查询中不得存在被最高人民法院列为失信被执行人的情形；*、本次招标投标企业要遵循«中华人民共和国招投标法实施条例»第三章第三十四条：“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标”的规定；*、一个投标单位最多可报*个标段；*、由于平遥县****年黄河和黄河流域防护林屏障建设工程建设地址较分散，工期紧任务重为保证高效完成本工程项目，一个投标单位只能中标其中的一个标段。 本项目 不允许 联合体投标。 四、招标文件的获取 获取时间：****-**-** **:**至****-**-** **:**，招标文件每套售价*.**元，售后不退 。 获取方法：凡有意参加投标者，在招标文件获取期间内网上获取招标文件。 五、投标文件的递交 递交截止时间:****-**-** **:** 递交方法:线上递交（网上递交电子投标文件，投标人应在投标截止时间前，通过互联网使用CA数字证书登录交易平台，将加密的投标文件上传至交易平台。投标截止时间后送达的投标文件，交易平台予以拒收。） 递交地址：晋中市公共资源交易平台（https://ggzy.sxjz.gov.cn/）递交投标文件 六、开标时间及地点 开标时间：****-**-** **:** 开标方式：本项目采用远程不见面开标，通过晋中市公共资源交易系统远程解密、远程在线开标。 七、其他公告内容 本次招标公告同时在 《中国招标投标公共服务平台》、《山西省招标投标公共服务平台》(山西招投标网)、《全国公共资源交易平台（山西省）》和《晋中市公共资源交易平台》上发布。 *.主体库注册：获取文件前请在晋中市公共资源交易平台完成主体库注册(https://ggzy.sxjz.gov.cn).主体库可随时免费注册，主体库核验咨询电话：****-*******。*.确认投标：参与本项目的投标人，请在晋中市公共资源交易平台登录系统，在确认投标栏目中找到对应的项目参加投标。*、各有关投标人请自行选择合适电脑，登录晋中市公共资源交易平台 ( https: //ggzy.sxiz.gov.cn)--下载查询--工程建设--晋中市不见面开标驱动程序及操作手册，按照操作手册安装驱动提前进行环境检测。 八、监督部门 本招标项目的监督部门为晋中市规划和自然资源局 九、联系方式 招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名） 招标人或其招标代理机构：（盖章） |
推荐公告
