热门搜索：
招标信息
内蒙古
2024-07-31
中国电信云计算内蒙古信息园B**、B**算力中心及室外配套工程EPC总承包
招标公告
（招标编号：A*******************）
一、招标条件
本招标项目中国电信云计算内蒙古信息园B**、B**算力中心及室外配套工程EPC总承包已由内蒙古和林格尔新区规划建设局备案。建设资金来自企业自筹，项目出资比例***%，招标人为中国电信集团有限公司云计算内蒙古信息园开发建设运营部，招标代理为北京诚公管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
二、项目概况与招标范围
*、项目名称：中国电信云计算内蒙古信息园B**、B**算力中心及室外配套工程EPC总承包
*、建设地点：呼和浩特市盛乐现代服务业集聚区中国电信云计算内蒙古信息园
*、建设规模：B**算力中心项目为地上*层建筑，总建筑面积为*****平方米，建筑高度**.**米。主要建设内容包括基础、建筑结构、室内外装饰装修、给排水、采暖、通风、消防报警、气体消防、机房空调管道系统、弱电、电梯等；
B**算力中心项目为地上*层建筑，总建筑面积为*****平方米，建筑高度 **.**米。主要建设内容包括基础、建筑结构、室内外装饰装修、给排水、采暖、通风、消防报警、气体消防、机房空调管道系统、弱电、电梯等；
B**并机楼： *栋建筑面积各***平米的并机楼、室外柴发基础及室外油罐基础等；
室外配套工程：建设面积为约*****平方米，包含 B**/B** 算力中心及B**动力中心周边管线、道路、室外照明、景观绿化、电缆沟等。
*、招标范围：
（*）设计内容：
*）负责总平面规划设计、竖向规划设计、管线综合设计、建筑布局、交通组织、景观绿化等工作。
*）包含负责建筑及结构工程、桩基工程、外墙装饰工程、室内装修工程、通信规划与通信工艺工程、建筑给排水工程、水消防系统、气体消防系统、火灾自动报警工程、通风防排烟、建筑电气工程、空调工程、建筑智能化、电梯工程、油机工程、室外工程、场地临时设施、市政配套接驳、外电工程等上述建筑工程所包含的所有相关专业的设计内容和保证建筑物正常使用及交付要求的其他专业工程设计。
*）在各设计阶段需完成工程概算、预算等造价文件的编制工作及相关配合报审工作，并提供方案比选、技术造型比选等的投资分析，根据发包人要求提供项目的成本指标数据。
*）负责提供全过程设计服务及相关协调工作，负责根据建设要求配合组织各项专家评审，并承担相应评审费用。
*）承包人除按合同规定的时间和要求向发包人提交设计成果文件外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服务（包含设计变更）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。
*）负责配合办理项目的修规报建、建筑方案报建、施工图设计审查、各专业报建、施工图报建，协助办理建设工程规划许可证等各专项报批报建和验收工作。
*) 负责BIM技术在设计阶段的建立与应用工作。
（*）施工内容：
*）负责可研及设计范围内的施工总承包工作，具体按照招标文件及合同约定的范围和发包人确认的施工图。
*）负责本项目临水临电、外水外电接驳等工程的施工工作。
*）负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验（甲供设备由发包人负责采购提供）。
*）配合办理工程开工至验收全程所需的各项报监、报建、报验手续。
*）完成按有关规定应由承包人负责的检验监测工作，及配合发包人委托的第三方检测工作；配合第三方检测单位编制相关基坑监测、桩基检测、主体结构检测、主体沉降监测、消防检测等符合本项目验收的所有检测、监测类方案。
*）负责施工过程中与本工程相关的职能部门及周边居民的协调工作，包括且不限于管委会、街道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、城管等。
*）负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置。
*）负责本合同项下全部工程移交前的保修维护工作。
*）组织本项目的整体竣工验收和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括结算资料整理汇总、竣工图签审及竣工图编制，含各类分包工程的资料组卷以及竣工验收工作。
**）完成工程保修并配合发包人及相关部门结算审核等工作；
**）实行项目实施阶段全过程建设管理，做好项目设计、施工总协调工作及工程涉及的其它协调管理工作,接受发包人授权委托的监理人、造价咨询单位、全过程跟踪审计等单位的监督和管理。
**）负责前期阶段、验收阶段的测量测绘工作，提供满足行政部门要求的相关报告文件。
**）负责按照政府部门相关规定做好疫情防控措施，对进场工人实行严格管理。
**）负责竣工图编制，负责组织竣工联合验收及备案手续，包括质量、安全、消防、人防验收、规划验收、防雷验收、水土保持设施验收等各专项验收，负责涉及施工单位的验收手续及证明，按要求整理工程竣工验收资料并移交城建档案管理部门。
**）负责按国家、地方、行业规定以及发包人要求采取的施工组织措施、安全措施、文明措施、质量措施等对项目进行工程总承包管理。
**）负责本项目范围内施工总承包管理及配合服务，包括但不限于对承包范围内专业分包、纳入暂估价的专业工程、甲供设备厂家、发包人另行发包的专业承包工程提供服务。
**）负责BIM技术在施工阶段、竣工阶段的建立与应用工作。
以上所述的承包范围及内容只是概括的介绍和描述，不代表已囊括了承包在合同文件项下的所有工作任务，具体以发包人提供的合同、招标文件、《发包人要求》、可行性研究报告、地勘报告等相关文件要求为准。如上述文件约定承包范围未尽详细或本合同执行过程中对本合同的承包范围界定产生歧义的，由发包人书面予以明确。本项目的可行性研究报告中如有与招标文件不一致之处，以招标文件内容为准。
本项目投标人在投标时需要根据本项目招标文件要求及项目实际情况提交方案设计。
*、计划工期：***日历天
计划开始工作日期：****年**月**日
计划开始现场施工日期：****年**月**日
计划竣工日期：****年**月**日
*、预算金额：含税*********元
三、投标人资格要求
*、本次招标接受联合体投标，联合体以一个投标人的身份共同投标。
（*）联合体成员数量不超过*个，牵头人为承担设计的一方。
（*）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体工作协议，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任。《联合体工作协议》作为投标文件的组成部分向招标人提交。
（*）联合体成员单位均应具备拟承担的工作内容（以《联合体工作协议》的约定为准）所规定的资格条件。联合体的资格条件按联合体任务分工进行评审（其中工程总承包项目经理以牵头人为准；工程设计资质、设计负责人、设计业绩以承接设计任务的单位为准；施工资质、安全生产许可证、施工负责人、专职安全员、施工业绩以承接施工任务的单位为准）。
（*）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
*、投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或依法登记注册的其他组织（应提供加盖企业公章的有效的中华人民共和国境内行政管理部门登记的主体资格证书复印件，包括但不限于营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证书等）。
*、投标人须能够为本项目开具增值税专用发票（投标文件中须提供加盖企业公章的一般纳税人证明文件复印件或提供能够为本项目开具增值税专用发票的承诺函）
*、投标人应具有行政主管部门颁发的、在有效期内的以下资质：
（*）设计资质要求（联合体牵头人）：投标人须满足下列条件之一：
①工程设计综合甲级资质；
②工程设计资质【建筑行业甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质】和工程设计资质【电子通信广电行业（通信工程）甲级资质】。
（*）施工资质要求：投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级（或以上）级别资质，具有有效的安全生产许可证。
注：根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》中相关规定，如提供新证书的，按照新旧资质对应关系自行确认以上资质要求，并提供相关证明材料（如新资质等级的承揽范围）。
*、相关人员须具有建设行政主管部门颁发的、在有效期内的以下资质
（*）拟派工程总承包项目经理（若为联合体投标，由联合体牵头人提供）要求：拟派本招标项目的工程总承包项目经理须具备一级注册建筑师或二级（或以上）注册建造师（建筑工程专业）或勘察设计注册工程师或者注册监理工程师执业资格，并在本单位注册；未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的工程总承包项目经理或施工项目负责人。
（*）设计负责人（若为联合体投标，由联合体牵头人提供）要求：拟派本招标项目的设计负责人须具备一级注册建筑师执业资格，并在本单位注册。
（*）施工负责人（若为联合体投标，由联合体施工方提供）要求：拟派本招标项目的施工负责人须具备二级（或以上）注册建造师（建筑工程专业）执业资格，并在本单位注册。同时均须具备有效安全生产考核合格证明（B证），且未担任其他在施（包括已中标未开工、已建成未竣工）建设工程项目的项目经理。
（*）投标人其他人员（若为联合体投标，由联合体施工方提供）需满足以下要求:
①企业主要负责人须具备有效期内的行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(A类)
②专职安全生产管理人员须具备有效期内的行政主管部门核发的安全生产考核合格证书(C类)，且不少于 *人。
③出具拟派到场从事特种作业工作(如高处作业、电工作业等)人员均持有“特种作业操作证”的承诺函
注：工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人与专职安全生产管理人员均不得重复兼任。须提供身份证原件扫描件、职称证书原件扫描件（如有）、相应资格证书，投标人开具的****年*月*日至投标截止时间前任意连续三个月的社保证明（在本单位（不含投标人的子公司）购买社保的缴费记录，要有社保印章）。人事主管部门授权的单位机构颁发的职称证需提供相关授权证明文件。提供注册证书的，证书在有效期内且注册单位必须与投标单位一致。
*、投标人未被最高人民法院在信用中国（https://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。
*、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单。
*、投标人不得存在招标文件中规定的“投标人不得存在的情形”。
投标人不得存在下列情形之一：
（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（*）在最近五年内（自****年**月**日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）在最近五年内（自****年**月**日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（*）为招标项目前期工作提供咨询服务的（注：如果有前期服务机构，招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标）；
（*）为本项目的监理人；
（*）为本项目的代建人；
（*）为本项目提供招标代理服务的；
（*）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（*）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（**）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（**）被责令停业的；
（**）被暂停或取消投标资格的；
（**）财产被接管或冻结的；
（**）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（**）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
（**）发生以下施工类生产安全责任事故：
A、在中国电信项目发生过较大及以上施工类生产安全责任事故的事故单位（包括投标人的主要股东和高管人员，以及事故班组全体人员）的；
B、近*年内在中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故的事故单位（有人死亡，自然年内首次发生）（包括投标人的主要股东和高管人员，以及事故班组全体人员）的；
C、近*年内在中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故的事故单位（有人死亡，自然年内第*次及以上发生）（包括投标人的主要股东和高管人员，以及事故班组全体人员）的；
D、近*年内在中国境内（非中国电信项目）发生的施工类生产安全责任事故的事故单位包括：一般生产安全责任事故（有人死亡，自然年内首次发生）、一般生产安全责任事故（有人死亡，自然年内第*次及以上发生）、较大及以上生产安全责任事故的。
注：（*）施工类生产安全责任事故以事故发生地人民政府批复的事故调查报告作为认定依据，时间以事故调查报告出具时间起计算。
（*）施工类包括建筑物和构筑物、信息通信设施和通信网络等的工程施工服务。中国电信项目：指中国电信集团有限公司和/或其所属各级企业作为项目建设单位的施工类项目。
（*）事故单位：原则上指对施工类生产安全责任事故的发生负有主要责任的生产经营单位（依据事故发生地人民政府批复的事故调查报告认定结论确认，报告中表明主要责任归属于施工人员个人的或未表明主要责任归属何单位的，以报告中被给予行政处罚单位作为事故单位）。近*年内在非中国电信项目发生的施工类生产安全责任事故，日期范围为自投标文件/ 采购申请文件/应答文件递交截止日期起上溯至 * 年前的同月同日。
（*）主要股东和高管人员、经营的单位：主要股东包括股东中的控股股东、共同控制股东、第一大持股比例股东、个人独资企业的企业主、个体工商户业主；事故单位为非法人分支机构的考虑其上级法人的股东，合伙企业考虑合伙方；确定主要股东时仅考虑其中的个人，且不考虑多级股权间接控制；主要高管指事故单位的法定代表人（单位负责人）、董事长、（总）经理；经营是指作为相关单位的主要股东或高管人员；处理规则中“经营的单位”不含在因中国电信项目同一施工类生产安全责任事故而被处理的事故单位。
（*）事故班组全体人员，指发生生产安全事故的施工班组（或施工队）全体成员。
（*）在考虑事故是否在某一自然年或某一时期内发生时，事故发生时间以事故调查报告批复时间为准。
四、招标文件的获取
*．本次招标采用全流程电子招投标（不见面开标），相关事宜详见操作手册，登录网址：https://***.***.***.***:****/tpbidder点击操作手册下载。
*．技术支持：各投标人在使用交易系统过程中如有疑问，可在工作时间（**:**-**:**）致电咨询。平台统一技术服务电话：**********。
*．招标文件获取时间：****年**月**日至****年**月**日。
*．文件获取方式：详见操作手册*.*章节。
五、投标文件的递交
*．投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）为：****年**月**日**时**分。
*．递交方式：详见操作手册*.*章节。
六、开标时间及地点
*．开标时间：****年**月**日**时**分
*．开标地点：远程开标。投标人无须到开标现场，投标人应在投标截止时间前，登录不见面开标大厅https://***.***.***.***:****/BidOpening
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（https://www.cebpubservice.com/）、内蒙古自治区公共资源交易网（https://ggzyjy.nmg.gov.cn/）、内蒙古招标投标公共服务平台（https://www.nmgztb.com.cn/）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其它媒介转发无效。
八、监督部门
本招标项目的监督部门为内蒙古和林格尔新区规划建设局
九、联系方式
招 标 人：中国电信集团有限公司云计算内蒙古信息园开发建设运营部
地 址：呼和浩特盛乐现代服务业集聚区中国电信云计算内蒙古信息园
联 系 人：刘俊杰
联系电话： ****-*******
招标代理机构：北京诚公管理咨询有限公司
地 址：内蒙古呼和浩特市赛罕区宇泰商务广场A座***
联 系 人：郭宇宁、陈燕琳
联系电话：***********、***********
十、其他要求
按照《中华人民共和国招标投标法》、《电子招标投标办法》（国家发展和改革委员会等八部委令第**号）等相关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，通过公共资源交易平台在线签订或备案交易合同。
推荐公告
