本招标项目 国家法官学院福建分院暨福建法院司法警察教育训练基地（工程总承包）已由 福建省发展和改革委员会以 闽发改网审投资函[****]***号批准建设， 项目业主为 福建省高级人民法院， 建设资金来源 财政拨款， 招标人为 福建省高级人民法院， 委托的招标代理单位为 福建省天海招标有限公司。本项目已完成 初步设计及批复，项目估算或投资概算，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

*.*. 项目建设地点：福建省福州市仓山城门镇浚边村；

*.*. 项目建设规模：

总建筑面积*****.**平方米，其中地上建筑面积*****.**平方米，地下建筑面积*****.**平方米。其中：*#培训综合楼*****.**平方米，*#服务综合楼*****.**平方米，*#服务综合楼****.**平方米，*-*#风雨连廊***.**平方米，*-*#风雨连廊***.**平方米，地下*****.**平方米。

*.*. 招标范围和内容：

（*）工程类别：房屋建筑工程

（*）招标类型：设计采购施工总承包

（*）招标范围和内容：

本项目工作内容包括国家法官学院福建分院暨福建法院司法警察教育训练基地的施工图设计、施工、预制构件生产一体化的工程总承包任务。具体内容如下：①设计范围：包括但不限于国家法官学院福建分院暨福建法院司法警察教育训练基地红线范围内的施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰装修、总体道路、给排水、污水处理、海绵城市、暖通、消防、电气（含可靠性用电变配电房及外线部分）、临时用电及用水、防雷、电梯、人防、建筑智能化（除末端设备外）、停车场、标识标牌、交通标线、室外总体景观、夜景照明及外幕墙等专业或专项工程的设计）、岩土工程设计和施工全过程的设计服务。应采用BIM技术设计，并向发包人提供BIM技术应用成果。②施工范围：包括但不限于工程前期“三通一平”中的场地平整、土石方工程、附属工程（设备用房与安检通道、配电房、大门、围墙、值班室、水泵房、强弱电机房、挡土墙、污水处理等）、配套设施（燃气、强弱电、网络）、施工期间的临时用水、电(含红线范围外及红线范围内)以及施工图纸所载明的所有工程的施工及安装。③采购范围：包括与工程建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购、运输、安装和保管。④其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,相关费用由中标人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。监控工程（若需要）由中标人负责接入由发包人指定的相关系统中并承担相关费用，结算按实计算。本项目施工过程中应加强新技术、新材料、新工艺和新设备等“四新”应用，采用装配式建造方式；应用BIM技术在项目的实施和交付过程，提高项目协调、可视化、高级协调能力，解决全面协作环境，提高工作效率，确保工程质量，保障建设项目工期目标圆满实现。⑤以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，不得因此向发包人提出索赔；⑥中标人必须负责做好分包单位（若有）及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府主管部门竣工备案验收。

*.*. 最高投标限价或其计算方法：*********元

其中建筑安装工程最高投标限价*********元（含暂定金额：******** 元）、设计费暂按：*******元；

*.*. 工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为 ***； 其中各关键节点的工期要求为（如果有）领取中标通知书后，**天内完成地基基础及基坑支护施工图（含施工图预算），**天内完成全部施工图设计（包括地基基础及基坑支护、各专业的深化设计、海绵城市、室外景观等施工图），***天内完成施工图预算并经发包人确认后报财政审核；；

*.*. 标段划分（如果有）：全部为一个标段；

*.*. 质量要求：

（*）设计质量要求：符合国家、地方及行业相关设计规范要求，通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查；装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[****]*号）（有新文件的按新文件执行），通过工业化建筑（设计阶段）认定。（*）施工质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、地方及行业相关施工验收规范合格标准；装配式建筑评价应符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[****]*号）（有新文件的按新文件执行），通过工业化建筑（施工阶段）认定。（*）采购质量要求：符合国家、地方及行业相关规范质量合格标准。

*.*. 本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：

（*）设计资质要求 ：（*）应具备建设行政主管部门核发的合格有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）专业甲级资质；。

（*）施工资质要求 ：（*）应具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包一级及以上资质；同时还须具备建设行政主管部门核发的有效的《施工企业安全生产许可证》。

*.*. 投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。

*.*. 投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求 ：*人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格，或一级注册结构师执业资格，或一级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工。项目负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求。。

*.*. 承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求 ：*人，应具备合格有效的一级注册建筑师执业资格，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。。

*.*. 承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求 ： *人，应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级及以上建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。。

*.*. 投标人“类似工程业绩”数量要求：*个；“类似工程业绩”是指 ：

/

*.*. 投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：*个；“类似工程业绩”是指 ：

/

*.*. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的*个标段投标，但最多允许中标*个标段。（适用于分标段的招标项目）。

*.*. 其他资格要求 ：

（*）本招标项目不要求混凝土预制构件生产（PC）厂商作为联合体参与投标，但混凝土预制构件（PC）厂商需满足以下要求：混凝土预制构件厂商为投标人自有的，投标人应提供企业营业执照和体现股权或出资情况的工商登记信息的复印件；混凝土预制构件厂商为合作的，投标人应提供企业营业执照和合作协议书的复印件，上述所有复印件均盖预制构件厂商和投标人公章。允许一家混凝土预制构件生产厂商作为多家投标人的构件供应厂商。依据《福州市装配式建筑项目招投标工作意见》（榕建筑[****]**号）及榕政综〔****〕****号文件，预制构件生产厂商注册地须在福州市，且列入福建省住房和城乡建设厅公布的装配式混凝土部品部件生产企业名单。（*）投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求，主体分包单位在同一招标项目中只能作为一家投标人的分包单位。（*）本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。（*）其他资格审查条件详见招标文件。

*.**.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

*.*本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

*.*定标方法 ：不授权评标委员会确定中标人，推荐中标候选人数量为*名。

凡有意参加投标者，请于 ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** 通过 福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 福州市电子招投标交易系统电子标书生成器打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

*.*.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。

*.*.投标保证金提交的金额：******元人民币。

*.*.投标保证金提交的方式：

详见“招标文件”投标须知前附表

*.*.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：****-**-** **:**:** 投标人应在截止时间前通过: 福州市电子招投标交易系统 完成电子投标文件的递交；

*.*.逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

*.*履约担保金额：为中标合同价的**%

*.*履约担保形式：

现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险。

*.*履约担保期限：

合同签订后**日历天内提供履约担保；承包人完成建设工程施工合同约定的施工任务，通过竣工验收（含各专项工程验收）后发包人无息返还。

本次招标公告同时在

福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、福州建设工程招投标信息网（www.fzztb.org）、福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn）

上发布。

招标人：福建省高级人民法院

地址：福建省福州市西二环北路**号，邮编：******

电子邮箱:/

电话：****-********，传真：/

联系人： 祁工

招标代理机构：福建省天海招标有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区营迹路**号恒力创富中心西塔*楼，邮编：******

电子邮箱:fjthzb@***.com

电话：****-********，传真：****-********

联系人： 金宇彤/林凤芳/吴丽群/张书恒

公共资源电子交易平台名称：福州市电子招投标交易系统

网址：https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn

联系电话：****-********

招投标监督机构名称：福州市城乡建设局

地址：福州市仓山区南江滨西大道***号东部办公区

联系电话：****-********

公共资源交易中心名称：福州市公共资源交易服务中心

地址：福州市仓山区南江滨西大道***号（福州市规划馆三楼）

联系电话：****-********、保证金咨询电话****-********