本招标项目 宁晋洨河***MW“风+盐储”一体化示范性项目采购及施工总承包 （PC工程总承包） 已由 邢台市行政审批局 以 邢批投资〔****)***号 批准建设， 项目业主为 宁晋县建投新泽风力发电有限公司 ，建设资金来自 企业 ，项目出资比例为 企业自筹和银行贷款*:* ，招标人为 宁晋县建投新泽风力发电有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

*.*项目概况： （*）招 标 人：宁晋县建投新泽风力发电有限公司（*）项目名称：宁晋洨河***MW“风+盐储”一体化示范性项目采购及施工总承包（PC工程总承包）（*）建设地点：邢台市宁晋县南部（*）建设规模：本项目风电场总装机容量***MW，本项目新建***kV升压站（含对端站改造工程），通过架空集电线路接入宁晋县***kV 变电站。（*）质量标准：确保达标投产，争创优质工程。（*）工期：***日历天。 此为预计工期，以实际工期为准。具体进场时间以招标人后续下发的时间为准，实际工期视工程进度情况调整。

*.*招标范围： 宁晋洨河***MW“风+盐储”一体化示范性项目采用PC总承包模式招标，包括但不限于***MW风电场土建及安装、道路、**kV集电线路、***kV送出线路及对端站改造工程、***kV升压站、SVG、接地变等全部工程的设备材料采购、施工、调试、试运行、服务（包括竣工验收）、协调（征地、电网、社会关系等）等全过程的PC总承包。本工程为交钥匙工程，即便在招标范围内没有载明，但实际证明是确保项目发电运行所必须的，则仍须纳入本次招标范围。（*）项目的手续办理：除永久使用土地手续、临时用地手续、临时林地批复手续、永久林地批复手续、水保批复手续、环评批复手续、防洪批复手续、净空批复手续由发包人办理，其他所有与项目相关的依法合规手续由投标人办理并承担相关费用。（详见下表*）（*）前期工作：负责临时用地租赁（除**m***m吊装平台临时占地）及恢复，并通过验收；负责树木、草地的移植及恢复，并通过验收；负责长期租地工作；配合发包人开展永久用地、临时用地等工作。（*）设备采购范围：满足本项目装机容量的所有一次、二次设备，包含但不限于：塔筒、法兰、主变、预装站、无功补偿、电缆、铁塔、绞线、光缆等本工程所有设备的采购。具体要求按设计院技术规范书执行。包括上述设备的监造、催交、运输、接车、倒运（含满足现场**套设备的堆场）、接货验收、仓储保管等，发包人会安排主要设备的监造，发包人的监造不免除投标人对所购设备监造和质量控制的责任。 (*）施工范围：负责***MW风电场区、**kV集电线路、***kv送出线路、***kV升压站等本项目施工范围内涉及的所有土建、安装、调试工程以及其它辅助设施安装工作、竣工资料编制、技术服务等。包含全部设备和材料运输、保险、接车、卸车、仓储保管、试验、调试、试运行、验收、二次搬运、消缺处理至移交给招标人的全部工作；以及承担招标人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。全面负责风电场工程建设施工管理过程中安全、质量、环保等保障工作；施工期间的施工用水、用电、临时设施由投标人自行解决。（*）检测及验收：负责建设范围内的调试并网验收、性能考核、专项验收、竣工验收及达产验收，满足国家、行业现行规范及各类要求；按照国家、行业相关规范及要求 编制档案材料提交发包人，按照发包人要求进行信息化管理、负责录入发包人要求的项目管理系统等。（*）其他工作：负责缴纳工程保险及招标人安排的其他工作。本工程作为PC总承包交钥匙工程，包括完成达标投产验收并全部移交生产及质保期内所有工程内容所需的费用，不论招标文件是否提及、凡涉及本项目所有专项验收、档案竣工验收和竣工验收等相关方面的全部工作内容及费用均属于承包人的工作范围；投标总价是投标人全面实质性响应招标文件规定的PC项目的所有责任和风险的最高限价，项目实施期间不因工程量增加、物价上涨、疫情防控（报价时应充分考虑）、恶劣天气（雨雪大风施工措施费）等非不可抗力因素而增加中标合同价格。

*.* 本次招标对投标人的资格要求如下:

*.*.* 资质要求： 投标人应具有建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包壹级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

*.*.* 业绩要求： 投标人自****年*月*日（以合同签订时间为准）至投标截止时间，至少具有*个***MW及以上风电工程EPC或PC或施工总承包业绩，并提供业绩合同彩色扫描件（合同需体现承包范围、装机容量、签订时间并提供中标通知书，否则按无效业绩处理）。

*.*.* 信誉要求： （*）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单、未被“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”列入失信被执行人名单，并在投标文件中附相关证明材料。 （*）应具有良好的银行资信和商业信誉，不存在骗取中标或严重违约或重大工程质量问题或其他违反招投标法律法规和招投标文件规定的情况，在近*年内不曾在任何合同中有违约或属投标人的原因而被终止合同；近*年内不因诉讼（或仲裁）或因行业不良行为而导致停产整改或重大质量事故等，并在投标文件中附加盖单位公章的承诺函。

*.*.* 其他主要人员要求： 技术负责人：须具备机电工程专业一级注册建造师证书、要求具有高级及以上职称。近*年（****年*月*日至今，以合同签订之日为准）以技术负责人或项目经理身份完成过不少于*项***MW或以上风电工程EPC或PC或施工总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理或技术负责人姓名。如不体现项目经理或技术负责人姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描件，否则按无效业绩处理。

*.*.* 其他要求： （*）本次招标要求投标人须是在中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 （*）项目经理、技术负责人不得相互兼任，且拟任项目经理、技术负责人在本项目实施期间未在其他项目任职，投标人须就此出具承诺函，有社保机构出具的投标人为其缴纳的养老保险相关证明。 （*）本次招标不接受联合体投标。 （*）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按无效投标处理。

*.*.* 项目负责人资格要求： 项目经理：具有建筑工程或机电工程专业一级注册建造师证书，具有有效的安全生产考核合格证B本。近*年（****年*月*日至今，以合同签订之日为准）以项目经理身份完成过不少于*项***MW或以上风电工程EPC或PC或施工总承包业绩，须附业绩合同彩色扫描件，合同中需体现承包范围、装机容量、合同签订时间，并体现项目经理姓名。如不体现项目经理姓名还需提供甲方相关证明材料或公司任命文件彩色扫描件，否则按无效业绩处理。

*.*本次招标 不接受 联合体投标。

*.* 各投标人均可就上述标段中的*个标段投标。

*.*凡有意参加投标者，请于 ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** ，登录 石家庄市公共资源交易平台（https://***.***.***.**/G*/） 下载电子招标文件。

*.* 招标文件每套售价 * 元，售后不退。图纸押金 * 元，在退还图纸时退还。

*.*投标文件递交的截止时间为 ****-**-** **:**:** ，投标人应在截止时间前通过 石家庄市公共资源交易平台(https://***.***.***.**/G*/) 递交电子投标文件。

*.*逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

本次招标公告同时在 《河北省招标投标公共服务平台》、《石家庄公共资源交易平台》 上发布。

监督部门名称： 河北建投新能源有限公司

电话： ****-********

电子邮箱： hanyanan@suntien.com