文山苑项目**KV供电及居配工程施工

招标公告

本招标项目 文山苑项目 （项目名称）已由南通市通州区行政审批局（通高新管核[****] *号） （项目审批、核准或备案机关名称）批准建设，项目业主为南通华山实业有限公司 ，建设资金来自 财政资金，项目出资比例为 ***% 。项目已具备招标条件，现对该项目**KV供配电及居配工程施工（标段）进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

*.*项目概况

*.*.*建设地点： 南通通州区金新街道

*.*.*建设规模：项目总用地面积*****平方米，总建筑面积******.*平方米，最终以实际测绘面积为准。

*.*.*工期要求： ***日历天，计划开工日期：****年**月**日，计划竣工日期：****年*月**日。

*.*.*质量等级要求：合格并通过供电部门及相关部门验收。

*.*招标范围：本次招标工程共分 壹 个标段，标段内容：本工程为住宅项目，工作内容包括从施工准备、材料设备进场、至按设计图纸、工程量清单及供电部门要求，完成所有规划红线范围内居配电工程（从小区前置环网柜开始），以及按用电规范和供电公司要求采购提供配电室所需的安全用电工具，负责材料设备的供应、现场安装、检测试验、保护、调试测试、供电接入、送电、验收等为完成本工程一切相关的所有工作内容。具体详见工程量清单及施工图纸。

*.*投标人须具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，及具有安全生产许可证，同时具备承装(修、试)五级及以上电力设施许可证。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

*.*投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业一级注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证）且注册单位为投标人本单位，且必须满足下列条件：

（*）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业，具体指以下两点（a.同时在两个及以上单位交纳社会保险；b.将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位）。

（*）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满*个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（*）项目负责人须为本项目的委托代理人，且为投标人的正式员工。

特别提示：

本工程投标人拟派项目负责人为一级注册建造师的，必须根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔****〕** 号）文件要求使用并提供电子证书，如未按文件要求提供电子证书，该电子证书无效，视为拟派项目负责人的资格不符合要求。

*.* 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

√投标人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：自****年*月*日以来（以“竣工验收证明”上的日期为准），投标人承担过类似业绩（类似业绩是指：**KV及以上住宅小区供配电工程且单项合同金额人民币****万元及以上），提供业绩证明材料：须同时提供中标通知书（或发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明，上述三项证明材料须齐全，缺一不可。

注：（*）竣工验收证明是指由建设单位(或监理)组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。竣工验收证明须至少建设单位（或供电主管部门）、施工单位盖章。

（*）时间以“竣工验收证明”上注明的竣工验收日期为准。金额以中标通知书或施工合同为准，若中标通知书与施工合同体现的金额不一致的，则以施工合同为准。

（*）如上述业绩证明材料未能体现相应要求，须提供经建设单位加盖公章的书面证明材料，否则不予认可。

*.*在投标文件递交截止时间当日，投标人建筑业企业资质动态监管结果处于合格状态（本项目的资质要求）。

√自 **** 年*月 * 日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等六类违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

√自 **** 年 * 月 * 日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

√自 ****年 * 月 * 日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

√自 **** 年*月 * 日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的。

*.*投标人不得有招标文件第二章投标人须知第*.*.*项规定的情形。

*.* 投标时没有被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入失信被

执行人名单的。

*.* 投标时在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的。

*.*本次招标 不接受 （接受/不接受）联合体投标。

*.*招标文件获取时间为：**** 年 * 月 * 日至 **** 年 ** 月 ** 日 *时**分；

*.*招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取；

本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网。

*.* 投标截止时间为 ：**** 年 ** 月 ** 日 * 时 ** 分。

*.*逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

本次招标采用 ？综合评估法 □经评审的最低投标价法 □合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。

本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、南通市公共资源交易网上发布。

*.特别提醒：

*.*本工程采用鸿雁不见面交易的模式，具体详见招标文件。

*.*未按招标文件要求提交投标保证金的其投标文件均不予接受。

*.*招标公告系招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

****年 * 月 ** 日